Арбитражный суд Бурятии рассмотрел претензию республиканского министерства природы к ООО «Гидроспецстрой». Ведомство требовало 2,8 миллиона рублей за нарушение сроков выполнения работ.
Из них 1,6 миллиона – пени и штраф за неисполнение обязательств по контракту – 1,2 миллиона рублей.
Ведомство и ООО «Гидроспецстрой» в мае 2014 года заключили госконтракт. Компания должна была подкорректировать проектную и разработать рабочую документацию «Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината».
Общая стоимость работ – 24,5 миллиона рублей.
Согласно графику, контракт выполнялся в два этапа. Первый – работа с документацией по рекультивации земель города Закаменск. Срок выполнения - до 26 мая 2014 года.
Второй – корректировка и разработка проекта мероприятий капитального характера с получением положительного заключения государственной экспертизы. Срок – до 1 декабря.
Первую часть компания выполнила полностью, но сдала только в декабре. Вторую – до конца не сделали и не сдали.
30 апреля 2015 года министерство решило в одностороннем порядке расторгнуть контракт. Причём ведомство предложило ООО «Гидроспецстрой» добровольно оплатить неустойку. Компания сделала это лишь частично. Поэтому заказчику пришлось обращаться в суд.
Ответчик апеллировал к тому, что в период работы по контракту стала обязательна экологическая экспертиза проекта. И всю разработанную документацию необходимо было переделать.
Однако суд не принял это довод. Потому что из-за существенных изменений обстоятельств по закону ООО «Гидроспецстрой» имело право на приостановление работ и даже на расторжение договора.
Но при этом суд уменьшил заявленную министерство неустойку пропорционально выполненным обязательствам до 382 тысяч рублей. А также назначил компании штраф более 1,2 миллиона рублей. В сумме организацию обязали выплатить 1,6 миллиона.
Решение может быть обжаловано в Четвёртый арбитражный апелляционный суд.
